Договор на паставку камня

Если Вам необходима помощь справочно-правового характера (у Вас сложный случай, и Вы не знаете как оформить документы, в МФЦ необоснованно требуют дополнительные бумаги и справки или вовсе отказывают), то мы предлагаем бесплатную юридическую консультацию:

  • Для жителей Москвы и МО - +7 (499) 110-86-37
  • Санкт-Петербург и Лен. область - +7 (812) 426-14-07 Доб. 366

Поставщик передает, а Покупатель принимает в собственность и оплачивает товар в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. На каждую партию товара оформляется отдельная спецификация. Цена товара включает его стоимость, определяемую в спецификациях. Оплата производится посредством банковского перевода платежным поручением на счет Поставщика или иной счет, указанный Поставщиком. Выставить счет на оплату не позднее 3-х дней с даты получения заявки от покупателя на очередную партию товара.

У каждой компании своя специфика договорной работы. На практике можно встретить ситуацию, когда товар в договоре на сумму тыс.

Строительство домов. О компании. Статьи Новости. Напишите нам.

Договор поставки товара (поставка товара осуществляется самовывозом)

Поставщик передает, а Покупатель принимает в собственность и оплачивает товар в количестве, номенклатуре и по ценам, указанным в спецификации, являющейся неотъемлемой частью настоящего договора. На каждую партию товара оформляется отдельная спецификация. Цена товара включает его стоимость, определяемую в спецификациях. Оплата производится посредством банковского перевода платежным поручением на счет Поставщика или иной счет, указанный Поставщиком.

Выставить счет на оплату не позднее 3-х дней с даты получения заявки от покупателя на очередную партию товара. В срок не позднее 3-х дней с момента оплаты осуществить отгрузку товара Покупателю в количестве, номенклатуре, указанным в заявке и по качеству, соответствующему ГОСТ, ТУ. Отгрузка Покупателю производится в месте и способом, указанным им в заявке. Не позднее 17 числа очередного месяца оформить счет-фактуру и товарную транспортную накладную по поставкам, осуществлявшимся в течение предыдущего месяца.

Не менее чем за 3 дня до даты поставки уведомить Покупателя о возможном изменении цены на заявленную партию товара. Посредством факсимильной, электронной Интернет связи прислать заявку Поставщику с указанием количества и номенклатуры, необходимых для поставки товара. Заявка должна быть выслана не менее чем за 3 дня до даты предполагаемой поставки. Принять купленный товар в месте, указанном в заявке на поставку.

Осуществить проверку при приемке товара по количеству и качеству, подписать соответствующие документы акт приемки-передачи, товарные накладные. Оплачивать стоимость купленного товара по выставленному Поставщиком счету не позднее 3 дней со дня его получения. Поставка товара производится транспортом Поставщика на склад Покупателя или иное место указанное им, либо предварительно согласованное между сторонами.

Обязательства Поставщика по срокам поставки, номенклатуре, количеству и качеству товара считаются выполненными с момента подписания акта сдачи-приемки или товарной накладной представителями Поставщика и Покупателя.

Покупатель обязан принять товар по количеству, качеству и номенклатуре непосредственно при его получении от Поставщика. Это делается в том числе и путем обмера непосредственно в кузове автотранспортного средства, полученный объем умножается на коэффициент утряски при перевозке, в соответствии с ГОСТ РФ , , Претензии по количеству, номенклатуре и качеству должны быть оформлены Покупателем на месте и в момент приемки товара посредством составления акта сверки.

Акт сверки может оформляться и в иных случаях по согласованию представителей сторон. В случае обнаружения недостачи, акт сверки будет являться основанием для выставления Покупателем претензии.

После этого Поставщик в течение 3-х дней должен рассмотреть претензию и поставить недополученный товар в следующую поставку, либо вернуть денежные средства за оплаченный, но неполученный товар, согласно письму Покупателя. Уплата неустойки не освобождает сторону настоящего договора от исполнения взятого на себя обязательства.

При необоснованном отказе от приемки товара Покупатель возмещает убытки в виде прямого ущерба и неполученной прибыли. В случае если Покупатель не принимает доставленный ему товар в течение 1 часа с момента доставки, то уплачивает Поставщику штраф в размере руб. Право собственности на поставленный товар переходит к Покупателю с момента приемки товара Покупателем. В случае наступления обстоятельств непреодолимой силы, вызванных прямо или косвенно, например: наводнением, пожаром, эпидемией, военным конфликтом, военным переворотом, террористическим актом, гражданскими волнениями, забастовками, предписаниями, приказами или иным административным вмешательством со стороны государственных органов или каких-либо других постановлений, административных или правительственных ограничений, оказывающих влияние на выполнение обязательств сторонами по настоящему договору, или иных обстоятельств вне разумного контроля сторон, сроки выполнения этих обязательств соразмерно отодвигаются на время действия этих обстоятельств, если они значительно влияют на выполнение в срок всего договора или той его части, которая подлежит выполнению после наступления обстоятельств форс-мажора.

Сторона договора, подвергшаяся вышеуказанным обстоятельствам, должна немедленно известить письменно другую сторону о начале и окончании обстоятельств форс-мажора, препятствующих выполнению обязательств по настоящему договору.

Сторона, ссылающаяся на форс-мажорные обстоятельства, обязана представить для их подтверждения документ компетентного государственного органа. Все споры по настоящему договору решаются сторонами путем переговоров и в претензионном порядке. При не достижении согласия спор переходит на рассмотрение в Арбитражный суд г.

Москвы в соответствии с действующим законодательством РФ. По соглашению сторон. По решению компетентных органов в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации. Любые изменения и дополнения к настоящему договору имеют силу только в случае подписания соответствующего документа представителями обеих сторон. Москва, ул. Селезневская, д. E-mail: anna. Студия WebAvtor. Нужен профнастил? Спеши купить профнастил в Харькове на vipdah. Фото посмотреть на девушек на сайте.

Подводные камни договора поставки

.

ТИПОВОЙ ДОГОВОР ПОСТАВКИ ТОВАРА

.

.

ПОСМОТРИТЕ ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор поставки. Спецификация к договору поставки

.

.

.

.

.

.

.

.

ВИДЕО ПО ТЕМЕ: Договор поставки - условия его расторжения
Понравилась статья? Поделиться с друзьями:
Комментариев: 5
  1. Исай

    Тарас в наручниках.

  2. diadartolatt

    Мне думается это письмо филькина грамота. оно не подлежит исполнению, так как противоречит вышестоящим федеральным законам конституция, гражданский, налоговый ). тот, кто будет его исполнять, сам становится преступником.

  3. Любосмысл

    Добрий вечір,що робити якщо міграційна служба втратила мій паспорт? дякую.

  4. Мальвина

    Вот это новость!

  5. Эрнест

    В который раз убеждаюсь, что законным путём решить какие-то бытовые неудобства и нарушения со стороны соседей просто невозможно. У меня как раз именно такая ситуация. Соседка сверху начинает шуметь в половине двенадцатого ночи и до часу минимум. Уговоры и беседы не помогают. Теперь оказывается и закон не поможет. А пойди дай ей в глаз так и сам сядешь за хулиганство. Офигеть у нас в Украине законы.

Добавить комментарий

Отправляя комментарий, вы даете согласие на сбор и обработку персональных данных